Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Уведомление о приостановлении действия договора в связи с неоплатой услуг». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Гражданское законодательство позволяет приостанавливать выполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг. При этом ГК РФ и иные нормативно-правовые акты не содержат категорических требований по осуществлению процедуры и исчерпывающего перечня причин. Поэтому приходится ориентироваться на различные статьи ГК РФ и судебную практику.
Когда можно приостановить договор оказания услуг
Приостановить исполнение обязательств по договору услуг можно по следующим причинам:
- Вторая сторона не выполнила свои обязательства, оговоренные условиями договора, или выполнила их не в полном объеме (ст. 238 ГК РФ).
- При наличии существенных оснований предполагать, что контрагент не выполнит обязательства в нужном объеме и в установленный срок.
- Участники договора достигли соответствующего соглашения (ст. 421 ГК РФ).
- Возникли основания, заранее оговоренные сторонами и указанные в тексте договора.
- Исполнитель обнаружил, что дальнейшее выполнение заказа может привести к неблагоприятным последствиям, и намерен получить дополнительные указания от заказчика.
- В процессе выполнения работы выяснилось, что для ее удачного завершения требуются дополнительные расходы, не учтенные в договоре, и исполнитель намерен достичь по ним соглашения с заказчиком.
- При возникновении непреодолимых обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон договора: погодные аномалии, стихийные бедствия, чрезвычайное положение и т.п. (ст. 401 ГК РФ).
Для определенных видов услуг предусматриваются дополнительные основания их приостановления. Например, в сфере телефонной связи:
- По личному заявлению абонента без расторжения договора.
- При нарушении сроков оплаты абонентом и иных требований, обозначенных в ФЗ РФ № 126.
Укажите в соглашении:
1) его дату и номер;
2) название, номер и дату договора, действие которого вы приостанавливаете;
3) Ф.И.О. и должности лиц, которые подписывают соглашение. Сошлитесь на документы, которые подтверждают их полномочия (например, протокол общего собрания участников ООО или доверенность);
4) причины приостановления договора — например, ограничительные меры властей в связи с пандемией коронавируса COVID-19;
5) срок, на который вы приостанавливаете договор;
6) как приостановка влияет на обязательства сторон;
Пример формулировки
На период приостановления договора стороны прекращают исполнение всех обязательств по нему. В этот период заказчик не вправе требовать от исполнителя оказать услуги, а исполнитель — внести предоплату. Приостановление договора не освобождает заказчика от обязанности оплатить ранее оказанные услуги.
7) как приостановка влияет на ответственность сторон;
Пример формулировки
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в период, когда действие договора приостановлено. Пени, начисленные до этого момента, уплачиваются в соответствии с условиями договора.
8) порядок возобновления договора и/или действия сторон перед возобновлением (если это требуется).
Пример формулировки
За 5 рабочих дней до возобновления договора заказчик письменно уведомляет исполнителя об этом. К моменту возобновления договора заказчик обязан подготовить место для оказания услуг и документы, указанные в п. 1.3 договора.
Проверьте, обоснованно ли приостановление
Суды признают приостановление обоснованным, если заказчик не пустил сотрудников исполнителя в помещение или не подготовил его для оказания услуг, не предоставил полных исходных данных, не выдал доверенность. Судьи применяют к отношениям по договору возмездного оказания услуг общие положения о подряде,783 ГК в том числе статью 719 ГК о праве приостановить исполнение по договору, если заказчик нарушил обязательства. Например, не предоставил материалы, оборудование, техническую документацию или вещь, без которой невозможно или затруднительно оказать услуги, либо каким-то образом препятствовал исполнению договора.
Доказать в суде обоснованность приостановления услуг удается в ситуациях, когда заказчики не выделяют сотрудников для помощи исполнителю, не знакомят персонал с технической документацией, меняют технические требования к оказанию услуги. Исполнитель также вправе приостановить исполнение, если есть обстоятельства, которые очевидно свидетельствуют, что заказчик не исполнит свои обязанности в установленный срок.
Просрочка оплаты или предоплаты за оказание услуг тоже может быть причиной приостановки, но только если условие о приостановке стороны закрепили в договоре. В ином случае суды могут не признать это надлежащим основанием./p>
Суд может признать обоснованной и достаточной иную причину для приостановки, но она должна объективно существовать и блокировать оказание услуг. Если же исполнитель мог по-другому решить проблему, суд проигнорирует ссылки на статью 719 ГК или пункт 2 статьи 328 ГК.
Пример: исполнитель сослался на препятствия со стороны заказчика — тот не представил паспорта изделий. Суд отклонил этот довод. По заключению судебной экспертизы исполнить договор можно было и без паспортов изделий, так как у исполнителя были другие документы, которые содержали необходимую информацию.
Суды также учитывают, проявлял ли исполнитель должную осмотрительность и предвидел ли, что возникнут препятствия, был ли он профессиональным участником рынка по оказанию услуг. Если мог предвидеть трудности, то предупредил ли заказчика, указал ли требования к оказанию услуг при заключении договора, предпринял ли меры, чтобы предотвратить ситуацию с приостановлением. Часто суды оценивают поведение и действия исполнителя, в частности его добросовестность.
Приостановление договора услуг
«20» мая 2017 г. между АО «Заказчик строительства» и ООО «Строительная компания» был заключен договор подряда № 1, согласно условиям которого ООО «Строительная компания» обязалось выполнить работы по полировке поверхности бетонного основания площадью 1248 кв. м. в помещении морозильной камеры № 10 склада готовой продукции (СГП) расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина 248.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и договором подряда № 1 от «20» мая 2017 г. ООО «Строительная компания» уведомляет АО «Заказчик строительства» о том, что приостанавливает выполнение работ по договору по причине непригодности строительной площадки для выполнения строительных работ, заявленная марка бетона не соответствует действительности, при шлифовке бетон местами разрушается, местами имеются разрушения целостности бетонного основания, имеются перепады уровня поверхности бетонного основания от 1 до 5 мм.
Директор ООО «Строительная компания» Д.С. Петров
«26» июня 2017 г.
Правовое регулирование зависит от цели и субъектного состава:
- сделка заключается между двумя коммерческими субъектами, в этом случае регулирование осуществляется Гражданским кодексом РФ;
- сделка заключается гражданином в личных целях, ссылаемся на закон №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».
В обоих случаях требуется обозначить волеизъявление стороны на отказ от исполнения сделки.
Приведем пример расторжения договора об оказании услуг по закону о защите прав потребителей.
Гражданка А. заказала пошив платья в ателье. Исполнитель купил материал, однако А. отказалась от дальнейшего сотрудничества. Имела ли А. на это право? Да. Ст. 32 названного закона предусматривает право потребителя на отказ от услуг в любое время без каких-либо обоснований при условии возмещения им исполнителю фактически понесенных расходов. В приведенном примере потребуется оплата А. материала.
В ситуации наличия соглашения между коммерческими субъектами руководствуемся ст. 782 ГК РФ, отказаться от исполнения в одностороннем порядке любая сторона вправе, но:
- при отказе заказчика он возмещает фактически понесенные исполнителем расходы;
- при отказе исполнителя он возмещает заказчику убытки в полном объеме.
Указанное правовое регулирование не связано со случаями ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств.
Составляем заявление на отказ от услуг
В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ Подрядчик вправе приостановить работу в случаях, если:
- Заказчик нарушил свои обязанности по договору подряда (например, непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком);
- имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, Заказчик не исполнит свои обязанности в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено договором подряда, при наличии указанных выше обстоятельств Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 719 ГК РФ).
В силу ст. 716 ГК РФ Подрядчик также обязан приостановить работы в случаях, если:
- Подрядчик обнаружил, что предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, вещь и техническая документация непригодны или недоброкачественны;
- Заказчик дал указания о способе исполнения работ, но Подрядчиком было обнаружено, что они повлекут неблагоприятные для Заказчика последствия;
- Подрядчиком были обнаружены обстоятельства, которые могут грозить годности или прочности результатов выполняемых работ;
- Подрядчиком были обнаружены обстоятельства, которые не позволяют завершить работы в срок;
- Подрядчиком были обнаружены обстоятельства, которые могут привести к гибели или порче объекта строительства
Обнаружив вышеуказанные обстоятельства, Подрядчик должен приостановить работы и направить об этом уведомление Заказчику.
Бывают ситуации, когда уведомлению о приостановке работ предшествует уведомление о намерении приостановить работы. Например, когда Подрядчик обнаружил, что возникла необходимость в проведении дополнительных работ.
Если договором подряда не предусмотрена определенная форма уведомления Заказчика о приостановке работ, то уведомление составляется в произвольной форме.
В уведомлении следует указать:
- на чье имя составлено (обычно на руководителя организации – генерального директора);
- решение Подрядчика о приостановке работ и причины приостановки;
- просьба о разъяснении Заказчиком последующих действий.
Мною рекомендуется направлять данное уведомление в адрес Заказчика заказным письмом с описью вложения, даже если Вы направили уже уведомление по электронной почте.
Лучше будет, если Вы направите уведомление и через электронную почту и на фактический адрес Заказчика, так как юридический адрес может не совпадать с фактическим. Иначе в судебном заседании Заказчик будет ссылаться на то, что уведомления он не получал.
Приостановление действия договора
Существует несколько законных ситуаций, при которых сторона имеет право отклонить письмо и не разрывать договор:
- ошибки в оформлении или структуре письма;
- несоответствие подписи должностного лица в письме или договоре;
- запрещено разрывать возмездный договор по причинам, которые указаны в документе и противоречат закону;
- если услуга досрочная и исполнитель предоставил результаты раньше срока, требуется отказаться от договора не за 30 дней до финальной даты действия документа, а за месяц до исполнения.
Особое внимание требуется уделять документообороту при расторжении договоров аренды. Особенность соглашений состоит в том, что сделка долгосрочного характера подлежит регистрации в государственном кадастре. Передача имущества в аренду на срок более 1-го года требует обязательного оформления в регистрационной палате.
Практические действия предпринимаются только при возникновении ущерба, причиненного расторжением договора. Вопросы компенсации решаются в досудебном порядке по взаимному соглашению сторон либо путем судебного делопроизводства. Предъявлять претензии допускается и после прекращения договорных отношений. Требования выдвигаются с соблюдением срока исковой давности – 3 года.
2. Документ передается ответственному представителю контрагента лично или посредством заказного почтового отправления. Во втором случае моментом вручения считается дата, указанная на почтовом штемпеле, нанесенном на документ. 3. Расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе одной стороны, в соответствии с п.
4 ст. 523 ГК РФ, договор поставки считается в момент получения второй стороной соответствующего уведомления (при условии, что иной срок не предусмотрен положениями ранее заключенного соглашения). На нашем форуме можно спросить о составлении документов, необходимых для взаимодействия с контрагентами.
Например, в форумчане поделились опытом, как правильно расторгнуть договор оказания услуг. Уведомление о расторжении договора поставки образца 2017 года может выглядеть следующим образом: Генеральному директору ООО «Мир света» Гладышеву Петру Александровичу, Воронеж, ул. Ленина, д.
При одобрении просьбы организация может без проблем ориентироваться на новую установленную дату.
В случае, если компания получит отрицательный ответ, то необходимо оплатить полную сумму, а также штрафы и пени, в срок, указанный в первоначальном договоре. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Утвержденной формы письма с просьбой или требованием об оплате задолженности нет.
Каждая организация самостоятельно разрабатывает образцы писем. Предупреждение зависит от сферы деятельности организации. Образец уведомления для заемщика о долге по потребительскому кредиту из банка отличается от извещения одной фирме другой об оплате денежных средств за полученные товары, работы или услуги.
Так, в ст.782 ГК РФ закреплено, что в судебную инстанцию можно не обращаться если:
- Письмо об отказе от договора подает исполнитель, при условии, что он возместил заказчику понесенные убытки.
- От договора отказывается заказчик, который выплатил исполнителю все фактические расходы;
Если же условие о погашении в связи с выполнением договора о платных услугах расходов исполнителя или убытков заказчика не выполнено, потерпевшая сторона имеет право обжаловать односторонние решение об отказе от договора в суде.
Соглашение на оказание услуг (медицинских, финансовых, юридических) и т.д. заключается на определенный срок.
Расторжение договора ранее установленного срока возможно при таких обстоятельствах:
- Возникли обстоятельства, которые не позволяют в дальнейшем исполнить договор (например, переезд, наложение санкций, закрытие фирмы поставщика и т.д.).
- Неисполнение условий контракта по вине одного из участников;
Как составить уведомление о расторжении договора оказания услуг?
Поэтому любое соглашение сторон об отказе от обращения в суд оценивается как незаконный и редко действует на практике. Каждая сторона обладает правом подачи иска в суд, несмотря на отказ от судебной процедуры. Если контрагент не возражает, то договор расценивается как не заключенный или расторгнутый.
Внимание
Одна из сторон возвращает контрагенту полученные ресурсы по невыполненной сделке, по закону взыскиваются убытки, появившиеся в результате отказа. При расторжении договора в одностороннем порядке он расценивается расторгнутым с момента получения контрагентом уведомления о разрыве отношений по сделке от зачинателя. В некоторых случаях договор завершает свое действие не с момента, когда получено уведомление, а со времени, отмеченного в нем.
Письмо о приостановлении оказания услуг в связи с неоплатой
На уведомление получатель должен ждать ответ в срок:
- определенный законом.
- указанный в письме;
- установленный договором;
Если причина расторжения признана правомерной согласно условиям договора или законодательных норм, то действие договора прекращается спустя определенный срок после вручения уведомления адресату.
При отсутствии законных возможностей отношения прекращаются по согласию сторон или по решению суда. По закону односторонний отказ от исполнения договорных обязательств допустим, если:
- существенно изменились обстоятельства.
- условие предусмотрено договором;
- договорные условия нарушены второй стороной, что стало причиной убытков для первой стороны или привело к потере всего, что планировалось получить по сделке;
Таким образом, цель отправки уведомления это получение согласия второй стороны на расторжение договора при отсутствии законных причин для расторжения в одностороннем порядке.
Как оформить письмо о расторжении договора оказания услуг
Статья 450 ГК РФ «Основания изменения и расторжения договора» и 450.1 ГК РФ «Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору» Возможность одностороннего отказа от соглашения на оказание услуг предусмотрена в специальной норме, которая применяется исключительно для договоров о платном оказании различных услуг. Так, в ст.782 ГК РФ закреплено, что в судебную инстанцию можно не обращаться если:
- Письмо об отказе от договора подает исполнитель, при условии, что он возместил заказчику понесенные убытки.
- От договора отказывается заказчик, который выплатил исполнителю все фактические расходы;
Если же условие о погашении в связи с выполнением договора о платных услугах расходов исполнителя или убытков заказчика не выполнено, потерпевшая сторона имеет право обжаловать односторонние решение об отказе от договора в суде.
Письмо о расторжении договора оказания услуг образец
Образцы по теме: Соглашение ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N к договору от » » г. N о приостановлении действия договора г. » » г. , именуем в дальнейшем «Сторона 1», в лице , действующего на основании , соднойстороны, и , именуем в дальнейшем «Сторона 2″, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о от » » г.
N (далее — «Договор») о нижеследующем: 1. В связи с (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок . 2. В срок до возобновления действия Договора Сторона1 обязанавписьменномвидеинформироватьСторону 2о таком возобновлении.
3. Настоящее Дополнительноесоглашениеявляетсянеотъемлемойчастью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 4.
Расторжение соглашения по решению только одной из сторон допустимо через суд только в следующих случаях:
- При серьезных нарушениях контракта другим контрагентом (нарушение сроков, предоставление некачественных услуг или услуг не в полном объеме);
- По основаниям, предусмотренным ГК, иными нормативными актами, либо самим договором про оказание услуг.
Обратите внимание! В ст. 450.1 ГК уточняется, что если в законодательном акте или в соглашении предусматривается отказ от контракта по решению одного участника, то моментом прекращения действия договора является дата получения другим контрагентом уведомления о расторжении договора.
Минимизируем договорные риски (продолжение). Используйте механизм приостановления исполнения встречного обязательства
Продолжение серии статей на нашем сайте, посвященных одной из самых интересных и практически важных тем: проблематике управления договорными рисками с учетом последних новелл общей части обязательственного права.
Эта публикация посвящена вопросам встречного исполнения обязательств по договорам.
Используйте механизм приостановления исполнения встречного обязательства!
Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (п. 1 ст. 328 Гражданского кодекса РФ).
Дело в том, что по умолчанию, если иное не установлено законом или договором, исполнение своих обязательства одной стороной сделки никак не зависит от исполнения обязательств другой стороной сделки, не обусловлено им.
Это означает, что каждая из сторон договора, не исполнив своих обязательств, вправе потребовать через суд исполнения другой стороной своих обязанностей по договору, а также уплаты предусмотренной договором (или законом) неустойки за просрочку исполнения и возмещения понесенных убытков (если такие отыщутся).
В этой связи совершенно определенно имеет смысл строить свои обязательства по договорам именно как встречные по отношению к обязательствам контрагента.
Чтобы в случае возникновения судебного спора судья не думал, является ли конкретное договорное обязательство одной стороны встречным по отношению к конкретному обязательству другой стороны, лучше всего это зафиксировать в договоре, указав именно на встречный характер одного обязательства по отношению к другому, например:
«обязательство оплатить товар является встречным применительно к обязательству по поставке»
(либо наоборот: «обязательство поставить товар является встречным по отношению к обязательству по оплате товара»);
обязательство оказать определенные услуги является встречным по отношению к обязательству внести предоплату;
обязательство подрядчика построить объект является встречным по отношению к обязательству заказчика предоставить участок под строительство, предоставить стройматериалы (если строительство ведется не иждивением подрядчика), предоставить определенную технику для строительства (если такая обязанность возложена на заказчика
Статья 328 Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательства содержит и норму о том, что в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса РФ).
То обстоятельство, что данной нормой закона можно воспользоваться в случае указания в договоре на встречный характер обязательства одной из сторон, не вызывает никаких вопросов.
Однако, вправе ли сторона приостановить исполнение своего обязательства при неисполнении обязательства другой стороной в случае, если из договора прямо не следует, что обязательства являются встречными?
Образец заявления на расторжение договора оказания услуг
В верхней части документа (справа или слева значения не имеет) следует указать:
- должность, ФИО руководителя, название и адрес предприятия–исполнителя по договору услуг;
- сведения о заявителе: ФИО, адрес по прописке и телефон, паспортные данные.
Затем посередине бланка пишется слово «заявление» и ставится точка.
Основной блок заявления содержит собственно просьбу о расторжении договорных отношений. Тут нужно указать:
- дату и номер договора, стороны (все это вносится в полном соответствии с основным документом);
- причину и дату разрыва, а также обосновывающие эти действия статьи законодательства РФ и пункты самого договора;
- просьбу о возврате предоплаты (если заказчик ее внес).
При необходимости заявление можно дополнить и другой информацией (в зависимости от индивидуальных обстоятельств).
Письмо о приостановлении оказания услуг в связи с неоплатой
Отказаться от исполнения договорных условий по собственному желанию и безо всякой видимой причины участники сделки не вправе. Согласие в безоговорочном исполнении подтверждается подписями. Отказ от выполнения принятых обязательств чреват взысканием неустойки и штрафа. Но это не значит, что нельзя расторгнуть договор до окончания срока его действия.
Договорные отношения допускается прекращать по инициативе одной из сторон. В случае согласия другой стороны сделка расторгается по обоюдному желанию, при несогласии – расторжение осуществляется через суд.
Но в любом случае начинается обсуждение прекращения отношений с заблаговременного уведомления второй стороны. Уведомление о расторжении договор это документ, содержащий причины и условия прекращения правоотношений.
Составляется уведомление исключительно в письменной форме и передается второй стороне в срок, оговоренный договором или предусмотренный законодательством.
Приостановка подрядных работ в связи с неоплатой
/ / 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат, так же согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.Согласно статье
Письмо о расторжении договора (образец)
При отсутствии законных возможностей отношения прекращаются по согласию сторон или по решению суда. По закону односторонний отказ от исполнения договорных обязательств допустим, если:
- условие предусмотрено договором;
- договорные условия нарушены второй стороной, что стало причиной убытков для первой стороны или привело к потере всего, что планировалось получить по сделке;
- существенно изменились обстоятельства.
Таким образом, цель отправки уведомления это получение согласия второй стороны на расторжение договора при отсутствии законных причин для расторжения в одностороннем порядке. Важно! Если договор расторгается через суд, то исковое заявление будет принято только при представлении доказательств о попытке мирного разрешения конфликта.
Таким доказательством как раз и выступает уведомление.
Отдельным пунктом в нем подчеркивается основание процедуры разрыва, потому что именно он наделяет возможностью досрочного расторжения. Проблема преподносится четко, логически последовательно и должна иметь веские причины, позволяющие разорвать договорные отношения. Впоследствии объясняются источники первопричины и в качестве доказательства излагаются реальные факты несоблюдения контрагентом положений договора.
Также делаются пометки по порядку процедуры расторжения соглашения, отмечается крайняя продолжительность функционирования договора с учетом даты вручения уведомления. Сопутствующие документы В зависимости от вида договора к уведомлению о его расторжении прилагаются:
- деловая бумага с письменно изложенными претензиями по исполнению условий договора. Она пишется в двух экземплярах произвольно, основываясь на фактах, которая является приемом устранения конфликта без суда.
Реже он может расторгаться в одностороннем порядке до истечения срока, но на это должны быть весомые причины. Основания, которые могут служить причиной для досрочного расторжения договора на оказание услуг:
- Обоюдное согласие обеих сторон на досрочное расторжение сделки.
- Если одна сторона желает расторгнуть соглашение из-за несоблюдения его условий, недовольная сторона обращается в суд и сделка может расторгаться на основе решения суда.
- Если одна из сторон отказывается выполнять действия, указанные в договоре по отношению к другой стороне по весомым причинам.
- Изменились обстоятельства и осуществление условий договора стало невозможным.
Если у компании действительно есть весомые причины для расторжения сделки, она должна уведомить об этом вторую сторону, с которой заключался договор, в письменном порядке.
НА БЛАНКЕ ОАО «Росжелдорпроект», адрес: филиалу»Мосжелдорпроект» ОАО»Росжелдорпроект», адрес: УВЕДОМЛЕНИЕ о приостановлении работ по договору на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО»Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор №ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ. В соответствии с приложениями к договору, на нас возложенаобязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2)по согласованию инженерных коммуникаций. Первую часть работ (заключающуюся в ) мывыполнили полностью и в срок.
Вторую часть работ( ) мы выполнить не можем в связи с неисполнениемВами встречной обязанности, а именно: . Об этом мы неоднократноизвещали Ваш филиал.
Приостановление действия договора
Стоит отметить, что приостановление договора фактически может быть осуществлено в одностороннем порядка, например, по договору подряда, когда подрядчик по каким-то причинам не может продолжать выполнение работ, в том числе по вине заказчика, он уведомляет о приостановлении работ заказчика, и таким образом, фактически приостанавливает действие договора, что учитывается в последующем судом при рассмотрении споров между заказчиком и подрядчиком, в том числе по нарушению сроков. Читайте подробнее про споры по строительному подряду и помощь нашего адвоката в их разрешении по ссылке.
Возможность приостановления действия договора и условия для такого приостановления могут быть прописаны сторонами непосредственно в заключаемом договоре.
ВАЖНО: по отдельным договора такое условие не может быть включено, в частности по государственным контрактам, так как нормы права, регулирующие правоотношения, связанные с заключенными государственными контрактами, не позволяют изменять сроки по контрактам, а приостановление работ контролирующими органами может быть расценено как изменение сроков. Кроме того, нормы права, регулирующие контрактную систему о закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, как правило, носят императивный характер.
Также не может быть приостановлено действие договоров, например, на предоставление каких-то определенных коммунальных услуг, в особенности в зимнее время поставки тепла.
Письмо о приостановке работ Подрядчиком
работ › Отказ принимать скрытые работы › Допработы не согласованы с Заказчиком › Заказчик не является на объект › Начислена пеня за просрочку › Заказчик отказывается платить вообще › Письменные претензии вместо оплаты Образцы и шаблоны договоров.
Рекомендации по их составлению и подписанию. Действия Подрядчика в ходе работ.
Необходимые шаблоны, рекомендации. Своевременное оформление допработ.
Что делать, если они не оформлены вовремя.
Сдача и приемка, КС-2, оплата работ. Что делать, если работы не принимают, не оплачивают. На всех стадиях, от начала работ до оплаты.
Действия Подрядчика в спорных ситуациях. Изменения в смету, замена материалов и т.п. Грамотные и своевременные действия.
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по договору подряда.